Die folgenden sind bei der Handelskammer unter Aktenzeichen 04076249

Artikel 1 Allgemeine

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen (nachstehend "Bedingungen") gelten für alle Angebote anmelden Business-Center, und die etablierten Vereinbarungen mit Kunden, und im Einklang mit ihr. Ein Auftrag eines Kunden sich anmelden, Business Center ist die Akzeptanz der hier beschriebenen Bedingungen.
Melden Sie Business-Center, die Anwendbarkeit der allgemeinen (Kauf-) Bedingungen des Kunden ausdrücklich Hand.
Sign Business Center behält sich das Recht vor, Änderungen der AGB und ergänzen. Änderungsantrag bezieht sich auf eine Reihe von bereits Abkommen mit einer Laufzeit von 30 Kalendertagen nach der Veröffentlichung. Kunde hat das Recht vor, eine solche Vereinbarung über den Zeitpunkt der Änderung wirksam wird, wenn die veröffentlichte Änderung wohl seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Abkommens werden.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Kunde: Die Vertragspartner Vertragspartner
Auftragnehmer: Melden Sie Business-Center mit Sitz in Assen in der Groenkampen 76, ist die natürliche oder juristische Person des Kunden wird für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen.
Vereinbarung: Die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, soweit anwendbar, unter den Bedingungen oder geschlossen ist.
Leistung: Alle Lieferungen von Waren, Dienstleistungen, Beratung und Aktivitäten, die für die Ausführung der Vereinbarung.
Tag: Kalendertag

Artikel 3 Förderung und Entwicklung Vereinbarung

Das Angebot des Auftragnehmers ist kostenlos, auch wenn der Zeitraum der Gültigkeit, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Wird eine vereinbarte Gültigkeitsdauer kann nie mehr als 45 Tagen. Angebote Auftragnehmer in welcher Form auch immer geschieht, kann ohne Vorankündigung geändert.
Informationen über das Angebot, wie Eigenschaften, Größe, Farbe, Gewicht, etc., und Informationsbroschüren, die von dem Auftragnehmer, werden sie nicht verbindlich und in gutem Glauben. Wenn der Kunde die Daten, Zeichnungen, etc., sind die Auftragnehmer übernimmt auch als richtig erweisen, und er wird jedem von dieser Basis. Insbesondere der Auftragnehmer, um Angebot und Einrichtung des Abkommens keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit des Kunden oder im Auftrag von Dritten entwickelt, Design, Zeichnungen, Spezifikationen, etc.
Das Abkommen wird festgelegt, ob im Anschluss an ein Angebot des Auftragnehmers durch den Auftragnehmer eine schriftliche Bestätigung der Bestellung oder aus dem Client. Das Datum dieser Vereinbarung, dem Zeitpunkt der Bestätigung durch den Auftragnehmer.
Auftragnehmer ist berechtigt, eine Zahlung durch den Kunden garantieren. Geschieht dies nicht, das Abkommen in keiner anderen Weise für den Aufbau.
Zetvormen, Methoden, Entwürfe, Zeichnungen, Meinungen, Software, usw., die von dem Auftragnehmer für die Ausführung, bleiben das unveräußerliche Eigentum des Auftragnehmers. Wenn keine Einigung im Sinne der oben festgelegten Kunde ist im Besitz von Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Wenn der Kunde nicht um, er ist eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 250, - pro Tag.
Kunde ist nicht berechtigt, Rechte und Pflichten, die sich aus der Übertragung an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers.
Die Vereinbarung endet mit der Fertigstellung der Performance.

Artikel 4 Stornierung

Wenn der Kunde auf eigene Bewegung löst und / oder Unternehmen, die sich weigert, wird er unverzüglich von den bereits erworbenen Materialien, Roh-, Hard-und Software, unabhängig davon, ob oder nicht be-oder verarbeitet zum Selbstkostenpreis, einschließlich der Löhne und Sozialabgaben zu übernehmen.
Kommissarin werden auch Schäden an den Auftragnehmer als Mindestbetrag von 50% des vereinbarten Preises.
Ungeachtet der oben Auftragnehmer behält sich das Recht auf die volle Einhaltung der vollen Gebühr bezahlt werden.

Artikel 5 Lieferung

Die Lieferung des Auftragnehmers sind immer eine Annäherung und ist daher nicht als Frist.
Die Lieferzeit ist innerhalb von zwei Arbeitstagen nach alle notwendigen und vereinbarten für die Umsetzung des Abkommens. Dies beinhaltet umfassende, dass alle Bestimmungen des Abkommens, wenn der Kunde die Unterlagen wie Grafiken, Genehmigungen, Materialien und Rohstoffe, etc., von Auftragnehmer.
Auftragnehmer immer davon ausgehen, dass die Abkommen kann unter den Bedingungen, wie sie für ihn die Frage der Auslieferung bekannt waren.
Wenn die Bedingungen der oben genannten können verschiedene Client-Anpassung an die Lieferung unter den veränderten Bedingungen für die Durchführung.
Auf Bestellung Fällen nach Ablauf der Lieferung durch den Kunden haben sich, das Risiko für sein Unternehmen und die an einem Ort zu bestimmen, indem der Kunde in einem Zeitraum von höchstens 14 Tagen.

Artikel 6 Preis

Sofern nicht anders angegeben, die Preise in Euro und ohne Mehrwertsteuer.
Sofern nicht anders vereinbart, die Preise enthalten keine Reise-und Aufenthaltskosten, Kosten für Verpackung, Be-und Entladen, Transport und Versicherung.
Auftragnehmer ist berechtigt, vereinbarten Preise für die Zwischen-Leistung erhöhen, wenn und soweit unvorhergesehene teure zusätzliche Bedingungen nach dem Abschluss des Abkommens oder nach der Einreichung eines Angebots.
Die Preise sind auch ausdrücklich netto und ohne Abzug der Ermäßigung.
Billing Forderungen auf eine Bestellung von weniger als EUR 75, -, erhöht sich um EUR 10, - festgesetzt, um die Kosten.

Artikel 7 Zahlungsbedingungen

Die Haftung des Kunden beschäftigt sich mit dem Tag, an dem das Abkommen wird.
Sofern nicht anders vereinbart, ein System der Zahlung innerhalb von 8 (acht) Tagen nach dem (Teil-) Rechnungsdatum. Die Zahlung durch den Kunden gilt als zum Zeitpunkt der Rechnung auf das Konto des Auftragnehmers in Rechnung gestellt. Rechnungsbeträge sind rein netto und ohne Abzug oder die Vergütung zu zahlen.
Zu jeder Zeit der Auftragnehmer ist berechtigt, auch nach der teilweisen oder gesamten Lieferung der Leistung in ihm einen weiteren Zeitraum, die von einem Kommissionsmitglied in der Stellungnahme des Auftragnehmers ausreichende Sicherheit für die Payment-Anbieter. Auch der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, eine Anzahlung vor der Lieferung der Leistung, um, oder nach der Aussetzung weiter. Wenn der Kunde nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, um berührt direkt in Verzug. Auftragnehmer hat das Recht, ohne gerichtliche Intervention und ohne Rücksicht auf eine Mitteilung zu lösen und Schäden, die durch den vorzeitigen Abbruch von Kunden.
Das Recht des Kunden, um Ansprüche gegen den Auftragnehmer ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Der vollständige Antrag auf Zahlung von Auftragnehmer sofort fällig und zahlbar, wenn:
a. Eine Zahlung überschritten wird;
b. Kunde in Konkurs oder in Suspension;
c. Kunden als ein Unternehmen aufgelöst wird, von einem Dritten erworben oder liquidiert;
d. Client als eine natürliche Person ist eine Station oder stirbt.
e. Kunden außerhalb der Konkurs oder die Aussetzung Einigung mit den Gläubigern verfolgt zu sein scheint.
f. auf eine andere Art der Verwaltung ihrer Ressourcen in der Gefahr des Verlierens verloren.
Wenn die Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Frist, kann der Kunde unmittelbares Interesse an den Auftragnehmer. Dieser Satz von 1,2% pro Monat, ist aber gleich dem gesetzlichen Zinssatz, wenn sie größer ist. Die Berechnung der Zinsen ist Teil eines Monats als Ganzes Montag
Wenn vollständige Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist ist der Kunde bereits in Verzug, ohne Hinweis ist nicht erforderlich. Auftragnehmer zu. Der Kunde wird sofort alle außergerichtlichen Kosten für die Sammlung von mindestens 15% des Wertes der Rechnung oder den ausstehenden Betrag zu zahlen, mit einem Minimum von EURO 500, - (ohne MwSt.). Ist die tatsächliche außergerichtlicher Kosten der vorstehenden Berechnung werden die tatsächlichen Kosten zu Lasten des Kunden.
Wenn der Auftragnehmer in einem gerichtlichen Verfahren der Fall ist, alle Kosten, die er im Zusammenhang mit diesem Verfahren hat, um im Namen des Kunden.

Artikel 8 Versandkosten

Die Leistung des Auftragnehmers als abgeschlossen, wenn der Kunde das bisher im Einsatz hat, hat schriftlich oder, wenn der Kunde innerhalb von acht Tagen, nachdem der Auftragnehmer hat ihm in einem Schreiben, dass die Leistung ist, gibt es keine schriftlichen Einwände erstellt.
Die Leistung wird auch beendet werden, wenn der Kunde merkt, die am Konto der geringfügigen Mängeln innerhalb von 45 Tagen wiederhergestellt werden kann und den Einsatz von dem, was hätte die im Rahmen des Abkommens, die nicht in den Weg. Geringfügige Abweichungen in Farbe, Qualität, Dicke, etc. führen zur Ablehnung der Fälle.
Auftragnehmer ist berechtigt, die Leistung in Teilen zu machen und ist berechtigt, jeden Teil der Rechnung separat ausgewiesen.
Lieferung der Geschäfte zu Fuß Toots im Rahmen dieses Abkommens und der Kunde deshalb keinen Anspruch auf eine Verteidigung auf Täuschung und / oder Nicht-Konformität.
Lieferung von Business-Platz ab Lager, bzw. von ihm zu werden.

Artikel 9 Umsetzung des Abkommens

Auftragnehmer verpflichtet sich die Leistung auf die nach seinem besten Wissen und die Fähigkeit, im Einklang mit den Anforderungen der guten Handwerk, umzusetzen. Der Aufwand ist eine Verpflichtung.
Leistung des Auftragnehmers wird auf der Grundlage von Informationen durch den Kunden. Der Auftragnehmer ist auf die Genauigkeit dieser Informationen.
Kunde ist verantwortlich für alle erforderlichen Genehmigungen für die Ausführung der Leistung in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Zeit.
Auftragnehmer hat das Recht vor, die vereinbarte Arbeit, wenn er außerhalb seiner Einflusssphäre oder Besorgnis über die enge, von denen er entweder nicht bekannt oder werden könnte vorübergehend verhindert seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Wenn die Leistung auf Dauer unmöglich ist, durch höhere Gewalt, die Vereinbarung beendet wird für diesen Teil nicht erfüllt wurden. Höhere Gewalt ist in diesen Situationen, was die Wirkung in der Gesetzgebung und Rechtsprechung ist im Lieferumfang enthalten. Umstände, dass ein höherer Gewalt Auftragnehmer die Situation in jedem Fall führen, es sei denn, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Personen, wurde die Leistung der Parteien, von denen der Auftragnehmer bei Nutzung oder Unfähigkeit oder Verzögerung bei der Lieferung von Waren, die der Auftragnehmer Performance Verwendungszwecke und die der Auftragnehmer keinen Einfluss ausüben.
Neben der extremen Wetterbedingungen. Auftragnehmer hat das Recht auf volle Entschädigung als Folge der Auflösung Schäden.
Wenn der Kunde in irgendeiner Weise zurückzuführen nicht, wird er bereits in, ohne Hinweis ist nicht erforderlich. Abweichend von dieser Angelegenheit in der BW, der Auftragnehmer in diesem Fall das Recht haben, zu unterbrechen oder ganz oder teilweise aufgelöst, ohne gerichtliche Intervention, wie gesehen, so dass er wählt.
Kunde ermächtigt Auftragnehmer die Leistung ganz oder teilweise von einem Vertragspartner zu benennen, die dritte, die so ganz auf seine Einsicht und Stellungnahme.

Artikel 10 Änderung der Performance

Wenn es die Größe der Leistung nach dem Abschluss des Abkommens aus irgendeinem Grund ändern, der Auftragnehmer ist berechtigt, die Kosten für die Auswirkungen auf die Kunden in Kraft.
Wenn nur, um den Auftragnehmer, einschließlich der Lieferung sollte angepasst werden, er Kommissar hier in 2 Tagen Informationen.
Veränderungen in der Leistung ist es, wenn der Client-Informationen nicht mit der Realität.
Diese Kosten werden berechnet auf der Grundlage des Preises Faktoren über die Zeit ändern, der Leistung erreicht ist.
Die Anwendbarkeit der art.1646 BW ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Artikel 11 Verkehr
Business Travel Kosten und Gefahr des Kunden, unabhängig davon, ob oder nicht geliefert.
Das Versenden von Fällen des Abkommens wird in der Art und Weise, wie durch den Auftragnehmer. Wenn ein Kunde erhalten möchte Sendung anders, dann die zusätzlichen Kosten sind in der alleinigen Verantwortung des Kunden.
Reisen durch den Auftragnehmer nur dann versichert, wenn dies ausdrücklich in der Vereinbarung. Die damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Artikel 12 Garantie

Der Auftragnehmer hat für sechs Monate für die Gültigkeit der Performance.
Wenn die Leistung besteht aus der Annahme von Arbeit, einschließlich der Fertigung, Montage und Installation von Spalten Werbung, Leuchtkasten, Werbung, etc., dann der Unternehmer für drei Monate für die Solidität der Arbeit, die er in der Art, wie der Umsetzung. Die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers wird, in diesem Fall beschränkt sich auf die (teilweise) Re-Ausführung der Leistung. Jede Reise-und Aufenthaltskosten des Auftragnehmers und die Kosten von Anpassungen, gehen zu Lasten des Kunden.
In den Betrieb der Beleuchtung, einschließlich Lichtquellen, keine Garantie. Auftragnehmer eine schlechte Angabe der maximalen erwartet Stunden.
Wenn die Leistung der Auftragnehmer (in Teil) gab es bei der Lieferung und Implementierung von Software-Lieferant für drei Monate nach der Lieferung für die Angemessenheit anzuwenden, sofern Sie den Anweisungen des Lieferanten durch den Kunden in vollem Umfang gefolgt. Wenn keine Garantie ist ausdrücklich gewährt, wenn der betreffende Kunde über illegale Software oder Software, die Auftragnehmer hat darauf hingewiesen, dass es nicht kompatibel ist mit der Art, wie er und / oder Software installiert
Auftragnehmer zu jeder Zeit die Möglichkeit haben sollten etwaige Mängel zu beheben oder die Leistung wieder Operationen.
Keine Gewährleistung besteht für Mängel, die sich aus: unsachgemäße oder unvorsichtige Verwendung, natürliche Abnutzung, nicht-Wartung oder fehlerhafte Wartung, außergewöhnliche Wetterbedingungen und Installation, Reparatur und Änderung von Dritten.
Für gekauft und an die Anlage, respectively. Importeure oder Großhändler, die Garantie durch den Lieferanten gefragt Garantie.
Mängelansprüche, die Kunden nicht das Recht vor, die Zahlungen. Kunde hat nur Garantie, wenn es erfüllt alle Verpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer hat erfüllt.
Die Gewährleistungsansprüche können nur durch den ersten Eigentümer der gelieferten Waren im Rahmen des Abkommens.

Artikel 13 Beschwerden, Beschwerden

Kunde ist unmittelbar nach dem (Teil-) Lieferung der Leistung gründlich inspizieren Schuld. Alle Ansprüche und Beschwerden durch den Kunden schriftlich und muss sofort gemacht werden, entweder in nicht-sichtbare Mängel, innerhalb von 8 Tagen nach dem Defekt angenommen werden kann, gefunden, aber nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach der Geburt.
Wenn der Kunde nicht innerhalb von 8 Tagen nach dem Tag der (Unter-) Auftragnehmer Angebot auf die festgestellten Mängel, so hat der Auftraggeber als dem Zustand, in dem die gekauft oder geliefert wird, zu vereinbaren und wird durch die Werbung.
Auftragnehmer und dem Kunden wird nicht zurückgegeben werden, ohne schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers, zu jeder Zeit mit einer Rendite freie und volle Risiko Urheber. Dies gilt auch für Sendungen, um sicherzustellen, Bewertung durch den Auftragnehmer. Kommissar wird, im Falle der Werbung Kontrolle der Dinge durch eine unabhängige dritte Partei, die die Bauausführung wurde. Die Partei vertritt die Auffassung, an der Rechtmäßigkeit der Werbung sind nicht bindend. Die Kosten für diese Prüfung ist eine der Parteien auf der Grundlage der falsch.
Verpflichtungen des Kunden an den Auftragnehmer hat keine aufschiebende Werbung. Die Unternehmen, die Erträge werden in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abkommens zu entrichten sind.

Artikel 14 Auflösung

Wenn der Kunde nicht, nicht gut oder nicht in der Zeit, eine Verpflichtung des Abkommens oder Verletzung, und im Falle von Konkurs, Zwangsvergleich oder Zwangsverwaltung der Kunde oder die Schließung oder der Liquidation des Unternehmens oder auf andere Weise frei Management verloren hat, seine Finanzierung, hat der Auftragnehmer das Recht vor, ganz oder teilweise, oder die (Weiter-) Umsetzung der Vereinbarung über die Aussetzung, so wählt.
Auftragnehmer ist berechtigt, in solchen Fällen sofortige Zahlung der eigenen Mitteln wieder. Auftragnehmer hat das Recht, im Rahmen des Abkommens hat bereits zu erholen und sich. Principal Contractor garantiert ungehinderten und direkten Zugang zu diesen Dingen.
Dies hat keine Auswirkungen auf alle anderen Rechte an den Auftragnehmer, einschließlich des Rechts auf Entschädigung für Schäden, die die Auflösung. Auftragnehmer im Falle einer Kündigung der oben genannten nicht verpflichtet, zum Ausgleich von Schäden an den Client.

Artikel 15 Eigentumsvorbehalt

Der Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben Eigentum des Auftragnehmers, bis alle Client-Anforderung
und des Abkommens und alle sonstigen Vereinbarungen mit dem Kunden erfüllt wird, unabhängig davon, ob diese Vereinbarungen in keiner Weise im Zusammenhang mit dem Abkommen.
Der Auftragnehmer von Kommissar genannten dürfen nicht verpfändet werden, noch kann der Kunde das Recht, sich hier. Wenn Dritte ein Recht auf das Eigentum an gelten, so hat der Auftraggeber verpflichtet, unverzüglich den Auftragnehmer.
Kunde verpflichtet, jederzeit auf Verlangen des Auftragnehmers:
-alle Ansprüche des Kunden für die Versicherer in Bezug auf das Eigentum an den Auftragnehmer zu verpflichten, im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 3:239 BW
behauptet, dass der Kunde erhält für die Kunden in den Wiederverkauf von Immobilien in Waren an die Zusage, im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 3:239 BW
-das Eigentum an Marken von Auftragnehmer

Artikel 16 Geistiges Eigentum

Angebote oder andere Anlässe zu jeder Zeit Auftragnehmer behält sich alle Rechte an dem er Pläne, Dokumente, Bilder, Zeichnungen, Software und / oder die relevanten Informationen und Know-how, auch wenn die Gebühren werden oder nach dem Performance-Verbesserungen vorgenommen wurden, sei es auf Wunsch des Kunden.
Die oben genannten Fragen, ohne die schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers, die entweder ganz oder teilweise kopiert werden, die nicht für den internen Gebrauch durch den Kunden oder an Dritte weitergegeben werden, zur Verfügung gestellt oder auf andere Weise verwendet oder offen gelegt werden, indem der Kunde oder zur Verfügung gestellt, die nicht den Zweck, für den sie von dem Auftragnehmer.
Für jeden Verstoß gegen diese Bestimmung handeln, durch den Kunden ist ein fester Vertragsstrafe in Höhe von EUR 10.000, - unbeschadet des Rechts der Auftragnehmer Anspruch auf volle Entschädigung.
Kunde verpflichtet sich, dem Auftragnehmer für die Folgen von Verstößen gegen Rechte des geistigen Eigentums von Dritten. Kunde ist verantwortlich für das Vorhandensein von gültigen Lizenzen in Bezug auf die ihm zur Verfügung stehenden Software, wo es für die Leistung der Auftragnehmer wurde.

Artikel 17 Ausdrücke und Aussagen

Expressions-und Kommunikationstechnologien, in welcher Form auch immer, im Rahmen der Performance wird zur Genehmigung an den Kommissar für die Genehmigung.
Alle Erklärungen, die im Namen des Kunden oder Mitteilungen im Zusammenhang mit der Leistung erfolgt ausschließlich auf Rechnung und Risiko des Kunden. In diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet sich der Kunde von allen Ansprüchen Dritter aus irgendeinem Grund und zu jeder Zeit aus.
Wenn der Auftragnehmer in Bezug auf ein Ausdruck der oben genannten Rechte oder die Kommunikation betrifft, in Absprache zwischen den Parteien entscheiden, ob Selbstverteidigung Auftragnehmer wird, oder ob die Kunden im Namen des Auftragnehmers wird das Verfahren. In beiden Fällen alle Kosten für die Überwachung der Verfahren im Namen des Kunden, die Verurteilung in dem Gericht oder zu den Kosten der anderen Unternehmen.

Artikel 18 Haftung

Der Auftragnehmer ist nur haftbar für Schäden, die Kunde, die die direkte und alleinige Ergebnis der Mangel auf die der Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen, die Vergütung ist, dass die beihilfefähigen Schäden, die der Auftragnehmer versichert sind, oder anzunehmen, da die Branche der Praxis, war zu versichern.
Darüber hinaus gelten die folgenden Einschränkungen beachtet werden.
Nicht erstattet Verlust, Verlust von Einkommen und dergleichen, aus welchem Grund auch immer entstehen.
Für Schäden, die durch Dritte ist nicht Vertragspartner haftet.
Wie bereits teilweise reflektiert, der Auftragnehmer, um Schäden mäßig, wenn die Client-Preis ist niedrig im Verhältnis zur Größe des Schadens durch den Kunden.
Wenn der Versicherer des Auftragnehmers, aus welchem Grund auch immer, sind nicht zu zahlen, ist die Haftung des Auftragnehmers zu jeder Zeit auf nicht mehr als den Preis des Scheiterns blieb Performance.
Wenn die Leistung, die über einen längeren Zeitraum, gilt für eine Beschränkung der Haftung bis zu einem Betrag, entspricht dem Wert des Platzes blieb Performance über einen Zeitraum von 3 Monaten.
Was die Client-Software-Lieferant übernimmt keine Haftung.
Jegliche Ansprüche von der Kommissarin, wie in diesem Artikel werden in schriftlicher Form an den Auftragnehmer innerhalb von 30 Tagen nach der Fehler entdeckt oder vernünftigerweise hätte entdeckt, aber nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten, nach dem jeder Anspruch unter dieser Vereinbarung hinfällig.

Artikel 19 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Wenn ein Gericht bestellen oder mehrere Artikel der Bedingungen für nichtig erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und Auftragnehmer in Absprache mit dem Kunden unwirksam oder nichtig Bestimmungen ersetzt werden, so weit wie möglich dem Ziel und Zweck der unwirksamen oder zerstört Bestimmungen zu beachten sind.
Nur das Zivilgericht zuständig ist, dass über die Lage der Auftragnehmer ist zuständig für Streitigkeiten.
Niederländisches Recht anwendbar ist.